Puedes visualizar el Modelo De Autorización Para Realizar Obras, abrir la plantilla en formato PDF o Word, o rellenarlo directamente en nuestra plataforma online:
Plantilla
[Nombre del Propietario]
[DNI del Propietario]
[Dirección del Propietario]
[Teléfono del Propietario]
[Correo electrónico del Propietario]
[Nombre del Contratista]
[DNI del Contratista]
[Dirección del Contratista]
Por medio de la presente autorización, el propietario otorga permiso al contratista para llevar a cabo obras específicas en su propiedad, detalladas a continuación.
El presente documento tiene como objeto formalizar la autorización para realizar obras de [Descripción de las Obras] en la propiedad ubicada en [Dirección de la Propiedad].
Las obras a realizar incluyen, pero no se limitan a:
a) [Descripción detallada de obra 1];
b) [Descripción detallada de obra 2];
c) [Descripción de otras obras si es necesario].
El contratista se compromete a:
a) Cumplir con todas las normativas y leyes vigentes en la ejecución de las obras;
b) Informar al propietario sobre el avance de las obras y cualquier eventualidad que surja durante la ejecución.
La autorización para realizar las obras será válida desde la fecha de firma hasta la finalización de las mismas, con un plazo estimado de [Plazo de Ejecución].
El propietario se compromete a pagar al contratista la suma de [Monto Total] por la realización de las obras, en los términos acordados entre ambas partes.
Cualquier disputa que surja en relación con esta autorización será resuelta mediante mediación, y en su defecto, por los tribunales de [Ciudad].
[Firma del Propietario]
[Nombre del Propietario]
[Firma del Contratista]
[Nombre del Contratista]
[Nombre del Propietario 2]
[DNI del Propietario 2]
[Dirección del Propietario 2]
[Teléfono del Propietario 2]
[Correo electrónico del Propietario 2]
[Nombre del Contratista 2]
[DNI del Contratista 2]
[Dirección del Contratista 2]
Este documento establece la autorización otorgada por el propietario al contratista para realizar las obras descritas en este acuerdo, así como los derechos y responsabilidades de ambas partes.
El objeto de esta autorización es permitir al contratista realizar obras de [Descripción de las Obras] en la propiedad ubicada en [Dirección de la Propiedad 2].
Las obras abarcan:
a) [Descripción detallada de obra 3];
b) [Descripción detallada de obra 4];
c) [Descripción de otras obras si es necesario].
El contratista asume la responsabilidad de:
a) Ejecutar las obras con la debida diligencia y profesionalismo;
b) Asegurar que se cumplan todas las normativas de seguridad y medioambientales aplicables.
Las obras deberán iniciarse en un plazo no mayor a [Número de Días] desde la firma de la autorización y finalizarán en [Fecha Estimada de Finalización].
El propietario acuerda pagar al contratista un total de [Monto] por los servicios prestados, en las fechas acordadas previamente.
Los desacuerdos que puedan surgir en la interpretación o ejecución de esta autorización se resolverán mediante conciliación o, si no se logra un acuerdo, estarán sujetos a la jurisdicción de [Ciudad].
[Firma del Propietario 2]
[Nombre del Propietario 2]
[Firma del Contratista 2]
[Nombre del Contratista 2]
Por favor, completa el formulario a continuación para crear el Modelo de Autorización para Realizar Obras. Todos los campos deben ser rellenados para garantizar la creación clara y completa de la autorización. Proporcionamos ejemplos para guiarte en cada paso. Modelo de Autorización para Realizar Obras 1. Datos del Propietario 2. Datos del Autorizado 3. Descripción de las Obras 4. Ubicación de las Obras 5. Plazos de Ejecución 6. Permisos Legales 7. Responsabilidades del Autorizado 8. Aceptación de Términos y Condiciones 9. Declaración de Veracidad 10. Firmas
PDF
WORD